Allgemeine Geschäftsbedingungen

STRUKON Digital
Rico Goltzsch
Brommystraße 31
27570 Bremerhaven

E-Mail: info@strukondigital.de
Telefon: +49 170 8923793

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen STRUKON Digital (nachfolgend „Auftragnehmer“) und dem Kunden über die Erstellung von Webseiten, Webanwendungen, Apps sowie damit verbundenen Dienstleistungen.

Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, sie wurden schriftlich bestätigt.

2. Leistungen

Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen im Bereich:

• Webdesign & Webentwicklung
• App-Entwicklung
• KI-Integration & Automatisierung
• Wartung & Pflege von Webseiten
• Hosting-Betreuung (falls vereinbart)

Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot oder Vertrag.

3. Vertragsschluss

Ein Vertrag kommt zustande durch:

• schriftliche Bestätigung eines Angebots oder
• E-Mail-Zustimmung oder
• Beauftragung durch den Kunden

4. Vergütung und Zahlung

Alle Preise verstehen sich als Netto- oder Bruttobeträge gemäß Angebot.

Zahlungsmodalitäten (bei Einmalzahlungen):

• 50 % Anzahlung vor Projektbeginn
• 50 % nach Fertigstellung / Abnahme

Bei monatlichen Abonnements (Miete) erfolgt die Zahlung monatlich im Voraus.
Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zu zahlen.
Bei Zahlungsverzug kann die Arbeit pausiert oder der Dienst ausgesetzt werden.

5. Mitwirkungspflichten des Kunden

Der Kunde stellt alle notwendigen Inhalte rechtzeitig zur Verfügung, insbesondere:

• Texte
• Bilder
• Logos
• Zugangsdaten (Hosting, Domain etc.)

Verzögerungen durch fehlende Mitwirkung verlängern Projektzeiten entsprechend.

6. Abnahme

Nach Fertigstellung wird das Projekt dem Kunden zur Abnahme bereitgestellt.

Die Abnahme gilt als erfolgt, wenn:

• der Kunde nicht innerhalb von 7 Tagen Mängel meldet oder
• die Webseite produktiv genutzt wird

7. Nutzungsrechte

Nach vollständiger Zahlung erhält der Kunde ein einfaches Nutzungsrecht an der erstellten Webseite/App.

Der Auftragnehmer behält das Recht, erstellte Projekte als Referenz zu verwenden, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

8. Haftung

Der Auftragnehmer haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Für Datenverlust, Serverausfälle oder Drittanbieter-Dienste (z. B. Hosting, Google, Plugins) wird keine Haftung übernommen.

9. Wartung und Support

Wartung und laufender Support sind nur Vertragsbestandteil, wenn sie ausdrücklich (z.B. durch ein Miet-Paket) vereinbart wurden.

10. Kündigung

Projektverträge (Einmalzahlungen) können vor Fertigstellung nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Bereits erbrachte Leistungen sind zu bezahlen.
Für Miet-Verträge gelten die im Angebot festgelegten Kündigungsfristen (i.d.R. monatlich kündbar).

11. Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, bleibt der Rest der Bestimmungen gültig.
Es gilt deutsches Recht.
Gerichtsstand ist – soweit zulässig – der Sitz des Auftragnehmers.